Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 95 de 28/11/1989

Don Manuel Pérez Urbano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

Hace saber: Que aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de octubre de 1989, el pliego de cláusulas económico-administrativas que han de regir la subasta para la adjudicación del contrato de obras, por el procedimiento de urgencia, para ejecutar las de "Construcción Hogar del Pensionista, 2a fase, podrán examinarse en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, a efectos de exposición pública durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP de Córdoba, para que se puedan presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, según acuerdo adoptado, si transcurrido dicho plazo no se presenta reclamación alguna. Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra los pliegos de condiciones:

Objeto. Adjudicación mediante subasta por el procedimiento de urgencia del contrato de obras "Construcción Hogar del Pensionista, 2a fase, con arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto D. Arturo Ramírez Laguna. Tipo de licitación. 10.814.227 pesetas, realizándose las mejoras a la baja.

Plazo de ejecución. Tres meses.

Pago. Contra certificaciones de obra ejecutada, con cargo a la partida

621.5 del vigente Presupuesto Municipal de Gastos para 1989. Documentación. El proyecto, pliego de condiciones y demás documentación se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Garantía provisional. 108.142 ptas.

Garantía definitiva. 216.284 ptas.

Proposiciones. Se presentará en la Secretaría Municipal, hasta las 13,00 horas del décimo día hábil siguiente al de la publicación del presente anuncio en el último diario oficial en que aparezca (BOE, BOJA y BOP). Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las doce horas del día hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

Requisitos de los licitadores. Habrán de justificar, que reúnen los exigidos en el Pliego de Condiciones, mediante la aportación de los documentos exigidos en su base 6a, que presentará en el sobre no 1 y en el no 2 introducirán la proposición económica con arreglo al siguiente:

1º. Que ofrece la cantidad de......pesetas, por la adjudicación de las obras, suponiendo, su oferta una baja de...... pesetas, sobre el tipo de licitación.

2º. Declara bajo juramento que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad conforme se determina en la legislación vigente.

3º. Acompaña en sobre separado la documentación exigida en la condición

6a del pliego.

4º. Acepta cuantas obligaciones vengan impuestas en los pliegos de condiciones y demás normas de aplicación, como licitador y como adjudicatario, en su caso.

EL LICITADOR

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nueva Carteya.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados en Nueva Carteya a dos de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Alcalde.

Descargar PDF