Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto mediante la forma de concurso de proyecto y obra, el siguiente contrato de obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A6.318.673/2111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colector y E.D.A.R. de Padul. Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de Obras Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 235.000.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.700.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.01.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 20 de enero de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El día 3 de febrero de 1997.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 7 de octubre de 1996.- El Director General, Julián Díaz Ortega.