Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación Abierto el siguiente Contrato de Obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 5-SE-0322-0.0-0.0-CV (C-51016-ON5-6S).
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto: «Acondicionamiento de la travesía de Estepa. Fase I¯.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Sevilla.
d) Plazo de Ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 529.735.057 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.594.701 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1ª.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo: G, Subgrupo: 6, Categoría: f.b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: 20 de noviembre de 1996 a las 13 hs.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a mantener su Oferta: Veinte (20) días.
e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación , núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras Informaciones. No.
11. Gastos de Anuncios. Por cuenta de los Adjudicatarios. Se hace constar que la adjudicación de esta obra quedará condicionada a la fiscalización favorable de las detracciones del convenio suscrito con fecha
26 de julio de 1994 entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Estepa.
Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Director General, Blas González González.
Descargar PDF