Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 131 de 11/11/1997

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de España, s/n, Lepe (Huelva), Código postal 21440, Tlfno.: 959/38.38.19, Fax 959/38.03.12.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Obras y Urbanismo, sita en C/ Iglesias, núm. 50, Lepe (Huelva), Código postal 21440, Tlfno.:

959/38.32.50, Fax 959/38.22.44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras del Instituto de Enseñanza Secundaria.

b) Lugar de ejecución: Lepe.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, admitiéndose la posibilidad de reducir dicho plazo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 494.918.380 pesetas.

5. Garantía.

Provisional: 9.898.368 pesetas.

6. Obtención de documentación e información. La documentación podrá obtenerse durante el plazo para la presentación de las Proposiciones en el Area de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo C, Categoría E, Subgrupos C-2 y C-3.

b) Otros requisitos: No se contemplan.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones deberán presentarse durante los veintiséis días naturales siguientes a la última publicación del anuncio de licitación, finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las 14,00 horas del siguiente día hábil. Si durante el período de exposición pública del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares realizada mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva se formulasen alegaciones contra el mismo, la licitación se aplazará cuando resulte necesario.

b) Documentación a presentar: La especificada en la Cláusula XII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación: Depositaría del Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de España, s/n, Lepe (Huelva), código postal 21440.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admite la presentación de variantes, las cuales únicamente podrán referirse a la posibilidad de reducir el plazo de ejecución establecido en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.

La apertura de ofertas tendrá lugar a las 11,00 horas del séptimo día natural siguiente a la terminación del plazo para la presentación de ofertas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lepe.

10. Otras informaciones.

El expediente de contratación objeto de este anuncio está condicionado a la aprobación definitiva del Proyecto Básico y de Ejecución del Instituto de Enseñanza Secundaria, ya se produzca la misma de forma expresa o tácita.

11. Gastos de anuncios.

Los gastos de todos los anuncios que genere el presente expediente serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

Lepe, 23 de octubre de 1997.- El Tte. Alcalde Delegado del Area de Obras y Urbanismo.

Descargar PDF