Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación abierto mediante la forma de concurso con variantes, el siguiente Contrato de Obra:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Obras Hidráulicas.
c) Núm. de expediente: A5.311.703/2111.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Estación Depuradora de Aguas Residuales de Puerto Serrano (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto Serrano (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 105.891.982 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.117.840 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455.49.05.
e) Telefax: (95) 455.49.56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: El día anterior al del final del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría d.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 5 de mayo de 1997.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Director General, Julián Díaz Ortega.
Descargar PDF