Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación Abierto el siguiente Contrato de Obra:
1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 3-JA-0198-0.0-0.0-ON (C-51022-ON3-6J) .
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejora del firme en la J-604. Ubeda a Sabiote¯.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimativo: 93.759.867 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.875.197 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.49.00.
e) Telefax: 95/455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Información: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: e. Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15 de julio de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 30 de octubre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla 7 de abril de 1997.- El Director General, Blas González González.
Descargar PDF