Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación Abierto mediante la forma de Concurso sin variantes el siguiente contrato de Obra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de Expediente: S-72268-REOF-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de planta 4ª ala norte del edificio de oficinas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en plaza de la Contratación, 3, de Sevilla¯.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 10.237.067 pesetas. 61.526,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 204.741 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.78.00.
e) Telefax: 95/450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 29 de junio de 1999, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
1º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de julio de 1999.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.
Sevilla, 11 de mayo de 1999.- El Secretario General Técnico, Diego Romero Domínguez.