Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 92 de 10/08/1999

Resolución de la Presidencia del Consorcio «Parque de las Ciencias¯, de 27 de julio de 1999, por la que se anuncia concurso para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del contrato de obras para la Tercera Fase del Parque de las Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Consorcio: «Parque de las Ciencias¯.

b) Dirección: Avda. del Mediterráneo, s/n, Granada.

c) Tlfno.: 958/13.38.70. Fax: 958/13.35.82.

2. Objeto del contrato.

a) Título: Contrato de obras correspondientes a la Tercera Fase del Parque de las Ciencias.

b) Número de expediente: 8/99.

c) Lugar de ejecución: Granada.

d) Plazo de ejecución: Diciembre 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 581.000.000 de ptas. (3.491.880 euros), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantías.

a) Provisional (2%): 11.620.000 ptas.

b) Definitiva (4%): 23.240.000 ptas.

6. Obtención de documentos e información.

a) Lugar: Ver punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 día antes del último señalado para recepción de ofertas.

7. Requisitos especiales del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas contenidas en el Proyecto.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 17 de septiembre a las 14 h.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consorcio «Parque de las Ciencias¯.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Forma: Acto público.

b) Lugar: Sala de Juntas del Consorcio «Parque de las Ciencias¯.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 27 de septiembre de

1999.

10. Otras informaciones.

a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas contenidas en el Proyecto.

b) Forma jurídica de las uniones de empresarios: Se ajustará a los requisitos establecidos en la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 28 de julio de 1999.- El Presidente, Manuel Pezzi Cereto.