Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 202 de 20/10/2023
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas
Anuncio de 10 de octubre de 2023, de la Comunidad de Regantes El Baldío, del acuerdo de adjudicación de un contrato de obra. (PP. 2981/2023).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00290808.
La Comunidad de Regantes El Baldío, de Villargordo, t.m. de Villatorres (Jaén), ha dictado resolución de adjudicación de fecha 14 de septiembre de 2023, relativa al expediente de contratación del concurso abierto para las obras relativas al proyecto de instalación solar fotovoltaica de la Comunidad de Regantes El Baldío, de Villargordo, t.m. de Villatorres (Jaén). Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se procede a la publicación de la adjudicación acordada.
1. Entidad adjudicadora: Comunidad de Regantes de El Baldío.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Proyecto de obras de modernización de regadío de la C.R. El Baldío, Villargordo, t.m. de Villatorres (Jaén).
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 118, de 22 de junio de 2023.
3. Presupuesto de licitación: 553.533,65 € (IVA del 21% excluido).
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2023.
b) Contratista adjudicatario: Futurgy Soluciones Energéticas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 475.983,59 € (IVA del 21% excluido), de conformidad con la oferta presentada.
d) Plazo de ejecución: 110 días naturales, de conformidad con la oferta presentada.
5. Este proyecto está subvencionado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, y cofinanciado por los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER).
Villatorres, 10 de octubre de 2023.- El Presidente, Juan García Jiménez.
Descargar PDF
Disposición anterior
Disposición siguiente
BOJA nº 202 de 20/10/2023