Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 127 de 04/07/2006

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6) del Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuantas personas estén interesadas en la adjudicación de contrato de obra de instalación de climatización para el Centro de Prevención de Riesgos Laborales que se indica:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: 662/310/2006/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obra de instalación de climatización.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 276.657,39 euros.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de licitación: 5.531,15 euros.

6. Obtención de documentos e información.

a) Entidad: Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén.

b) Domicilio: Carretera de Torrequebradilla, s/n.

c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.

d) Teléfono: 953 280 000.

e) Telefax: 953 280 553.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimotercero día natural contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría C.

b) Otros requisitos: Para la acreditación de la solvencia económica, financiera, técnica y profesional, así como el resto de los requisitos, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del decimotercero día natural, contado a partir del siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.

3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Un mes a contar desde el siguiente al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Empleo.

b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta.

c) Localidad: Jaén.

d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación en la fecha y hora que se publicarán en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo (Registro General), con al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 15 de junio de 2006.- El Delegado, P.A.

(Dto. 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, María del Mar Herreros Hueta.

Descargar PDF