Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 191 de 29/09/2009

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 20/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras para la reforma y ampliación del Juzgado de Posadas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Posadas (Córdoba).

c) Plazo de ejecución: Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Según los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo, IVA excluido: Doscientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y siete euros con setenta y cinco céntimos (279.877,75 euros).

Importe del IVA: Cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta euros con cuarenta y cuatro céntimos (44.780,44 euros).

5. Garantías.

a) Provisional: 8.396,33 euros.

b) Definitiva: 11.050,97 euros.

6. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.

b) Contratista: Construcciones Goruiz, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 221.019,46 €, IVA excluido.

Córdoba, 1 de septiembre de 2009.- La Delegada, Mercedes Mayo González.

Descargar PDF